Bur n. 109 del 09 settembre 2022

Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 36 del 25 agosto 2022

Ministero della Difesa Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti Campagna mobile recupero rifiuti non pericolosi. Comune di localizzazione: Pieve del Grappa (TV), Valbrenta (VI). Comune interessato: Seren del Grappa (BL). Proroga al limite temporale dei 120 giorni di durata complessiva della campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi, derivanti dagli interventi di demolizione riguardanti il più ampio progetto di restauro del Sacrario Militare di Cima Grappa, di cui al DDATST n. 37 del 12.11.2021.

Il Direttore

RICHIAMATO il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al DDATST n. 37 del 12.11.2021, relativo alla campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi, derivanti dagli interventi di demolizione riguardanti il più ampio progetto di restauro del Sacrario Militare di Cima Grappa;

PRESO ATTO che il soprarichiamato DDDATST n. 37 del 12.11.2021 comprende:

Allegato A: provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto di cui al Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 49 del 15.10.2021;

Allegato B: parere favorevole al rilascio del nulla osta alla campagna mobile della Provincia di Treviso con relative prescrizioni, nota n. 59548 del 12.10.2021, acquisita al prot. regionale n. 459358 del 13.10.2021;

Allegato C: parere favorevole al rilascio del nulla osta alla campagna mobile della Provincia di Vicenza con relative prescrizioni, nota n.44279 del 14.10.2021, acquisita al prot. regionale n. 476168 del 20.10.2021;

CONSIDERATO che il nulla osta alla campagna mobile della Provincia di Treviso, nota n. 59548 del 12.10.2021 acquisita al prot. regionale n. 459358 del 13.10.2021, al punto 4 prevede: “La campagna mobile deve iniziare entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento regionale e deve trovare conclusione entro 120 giorni dalla data di inizio, salvo motivate richieste di proroga”;

VISTA la nota prot. REG2022 8147 del 12.07.2022, acquisita al prot reg. n. 313692 del 14.07.2022, con la quale il Ministero della Difesa Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti richiede la proroga al limite temporale di durata complessiva della campagna mobile indicando contestualmente che:

• i lavori sono stati sospesi in data 3 dicembre 2021 per neve in alta quota (Allegato alla nota il “Verbale di sospensione dei lavori”);
• i quantitativi giornalieri della campagna alla data della sospensione dei lavori erano in linea con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Provincia di Treviso;
• nell’area del massiccio del Grappa sono state registrate alcune presenze di specie ornitiche di interesse comunitario (in particolare il gallo forcello);
• si intende riprendere l’attività di recupero nel mese di settembre;

PRESO ATTO che le modalità di gestione dell’attività di recupero e i quantitativi autorizzati rimangono invariati;

VISTA la richiesta di pareri sulla proroga inviata agli Enti interessati dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare con prot. reg. 349651 del 08.08.2022;

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri:

• Regione del Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso prot. reg. n. 355514 del 11.08.2022;
• Comune di Pieve del Grappa (TV) – prot. 12169 del 11.08.2022 (prot. reg. 358907 del 12.08.2022);
• ARPAV Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni, Grandi Opere, Ambiente e Salute – prot. 73228/U del 12.08.2022 (prot. reg. n. 359634 del 12.08.2022);

CONSIDERATO che i pareri sopracitati non hanno evidenziato osservazioni o prescrizioni relativamente alla concessione di proroga al limite temporale di durata complessiva di 120 giorni;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare al Ministero della Difesa Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti proroga al limite temporale dei 120 giorni di durata complessiva della campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi, derivanti dagli interventi di demolizione riguardanti il più ampio progetto di restauro del Sacrario Militare di Cima Grappa, di cui al DDATST n. 37 del 12.11.2021;

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere la proroga al limite temporale dei 120 giorni di durata complessiva della campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi, derivanti dagli interventi di demolizione riguardanti il più ampio progetto di restauro del Sacrario Militare di Cima Grappa, di cui al DDATST n. 37 del 12.11.2021;
3. che tutte le altre condizioni e prescrizioni del DDATST n. 37 del 12.11.2021 e dei suoi allegati, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, rimangono invariate;
4. che dovrà essere comunicata a tutti gli Enti interessati la data di ripresa dei lavori e che gli stessi dovranno essere conclusi entro 120 giorni dalla data di inizio dei lavori, salvo motivate richieste di proroga;
5. di trasmettere il presente provvedimento al proponente Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Vicenza, alla Provincia di Belluno, al Comune di Pieve del Grappa (TV), Comune di Valbrenta (VI), Comune di Pieve del Grappa (TV), Seren del Grappa (BL), ARPAV – Area Tecnica e Gestionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luca Marchesi

Torna indietro