Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2536 del 23 dicembre 2014
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione alla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Struttura Forestale di Padova - Progetti: n. 222 del 24/05/2013 di € 120.000,00; n. 223 del 22/11/2013 di € 150.000,00; n. 225 del 13/09/2013 di € 160.000,00; n. 229 del 05/11/2013 di € 150.000,00; n. 230 del 03/07/2013 di € 120.000,00; n. 231 del 03/07/2013 di € 150.000,00; n. 232 del 26/11/2013 di € 150.000,00; n. 233 del 11/11/2013 di € 122.300,00. Proroga budget operativi.
Il provvedimento proroga al 31/12/2015 la disponibilità di otto budget operativi assegnati con DGR n. 1531 del 31/12/2012 a favore del Direttore, ovvero suoi sostituti, della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Struttura Forestale di Padova per il completamento di interventi di sistemazione idraulico-forestale.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con L.R. 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19 e 20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo) impiegando personale qualificato, direttamente assunto dalle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali.
L'esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa, Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Sezione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della L.R. 39/2001 e, successivamente, alla Sezione Difesa del Suolo, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Sezione Ragioneria.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 31/07/2012, è stato dato avvio alla realizzazione degli interventi previsti nel programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2012 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l'assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione forestale, dando atto dell'esaurimento dei budget operativi medesimi alla data del 31/12/2014.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli altri, anche i seguenti interventi:
Con note prot. n. 519504 in data 03 dicembre 2014, n. 519528 in data 03 dicembre 2014, n. 519378 in data 03 dicembre 2014, n. 518294 in data 03 dicembre 2014, n. 519487 in data 03 dicembre 2014, n. 519442 in data 03 dicembre 2014, n. 519395 in data 03 dicembre 2014, n. 519418 in data 03 dicembre 2014, il dirigente della Struttura Forestale Regionale di Padova, componente forestale della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova, ha comunicato che i lavori per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1531/2012, hanno subito ritardi e rinvii a cause diverse.
In particolare i ritardi sono derivati dal ritardo con il quale si è potuto procedere alla assunzione degli operai a tempo determinato a seguito della riorganizzazione regionale, nonché dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il 2014.
Per quanto sopra, pertanto, si rende necessario procedere nel proseguimento degli interventi sopra evidenziati, autorizzati dalla suddetta deliberazione, nel corso della stagione lavorativa 2015, previa proroga del termine relativo alla disponibilità dei budget operativi originariamente assegnati.
Posto che l'attribuzione di budget operativi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Struttura Forestale di Padova, Dott. Ing. Marco Dorigo, ovvero suoi sostituti Dott. For. Damiano Tancon e Dott.ssa For. Emanuela Schergna, una proroga in ordine alla disponibilità dei budget operativi originariamente assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1531/2012 relativi alla esecuzione degli interventi sopra evidenziati, e di stabilire come nuovo termine la data del 31/12/2015.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a).
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49.
VISTE le note del dirigente del Struttura Forestale Regionale di Padova, componente forestale della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova, prot. n. 519504 in data 03 dicembre 2014, n. 519528 in data 03 dicembre 2014, n. 519378 in data 03 dicembre 2014, n. 518294 in data 03 dicembre 2014, n. 519487 in data 03 dicembre 2014, n. 519442 in data 03 dicembre 2014, n. 519395 in data 03 dicembre 2014, n. 519418 in data 03 dicembre 2014.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che i lavori connessi all'esecuzione di:
non potranno essere conclusi entro la stagione lavorativa 2014 per le motivazioni evidenziate nelle premesse.
3. Di accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Struttura Forestale di Padova, Dott. Ing. Marco Dorigo, ovvero suoi sostituti Dott. For. Damiano Tancon e Dott.ssa For. Emanuela Schergna, per le motivazioni descritte in premessa, una proroga della disponibilità dei budget originariamente assegnati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 31/12/2012 per l'esecuzione degli interventi evidenziati nel precedente punto 2).
4. Di stabilire nella data del 31/12/2015 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità dei budget operativi per l'ultimazione degli interventi di cui al precedente punto 2).
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Torna indietro
