Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2405 del 16 dicembre 2014
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione alla Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Settore Forestale di Treviso e Venezia - Progetto n. 691 del 01/02/2013 di € 150.000,00 - L.R. 13/09/1978, n. 52 - L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativi.
Il provvedimento proroga al 31/12/2015 la disponibilità di un budget operativo a favore del Direttore, ovvero suoi sostituti, della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Settore Forestale di Treviso e Venezia per il completamento di un intervento di sistemazione idraulico-forestale.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con L.R. 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19 e 20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo) impiegando personale qualificato, direttamente assunto dalle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali.
L'esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa, Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Sezione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della L.R. 39/2001 e, successivamente, alla Sezione Difesa del Suolo, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Sezione Ragioneria.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2869 del 28/12/2012, è stato dato avvio alla realizzazione di opere di manutenzione forestali, inseriti nel Programma di "Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" da eseguirsi ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l'assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione forestale, dando atto dell'esaurimento dei budget operativi medesimi alla data del 31/12/2014.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli altri, anche il seguente intervento:
Con nota in data 15 ottobre 2014, prot. n. 432946, il dirigente del Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia, struttura forestale della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Treviso, ha comunicato che i lavori per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2869/2012, hanno subito ritardi e rinvii a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno caratterizzato l'inverno 2013-2014: tali avversità hanno provocato un considerevole rallentamento nella realizzazione degli interventi previsti, dovuta principalmente alla prolungata inagibilità dei luoghi interessati dai lavori; va evidenziato, inoltre, che gli eventi eccezionali dei periodi 30/01/2014-06/02/2014 e 2-3/08/2014 hanno reso necessaria la modifica del calendario dei lavori, dovendo dare priorità alle aree interessate dai maggiori dissesti.
Si rende pertanto necessario provvedere al proseguimento degli interventi sopra evidenziati, autorizzati dalla suddetta deliberazione, nel corso della stagione lavorativa 2015, previa proroga del termine relativo alla disponibilità del budget operativo originariamente assegnato.
Posto che l'attribuzione di budget operativi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Settore Forestale di Treviso e Venezia, Dott. Ing. Alvise Luchetta, ovvero suoi sostituti Dott. For. Luigi Alfonsi e p.a. Ingrid Dal Cin, una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo originariamente assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2869/2012 relativo alla esecuzione degli interventi sopra evidenziati, e di stabilire come nuovo termine la data del 31/12/2015.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a).
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49.
VISTA la nota del dirigente del Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia, struttura forestale della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Treviso Venezia, prot. n. 432946 in data 15 ottobre 2014.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che i lavori connessi all'esecuzione di:
non potranno essere conclusi entro la stagione lavorativa 2014 per le motivazioni evidenziate nelle premesse.
3. Di accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Settore Forestale di Treviso e Venezia, Dott. Ing. Alvise Luchetta ovvero suoi sostituti, Dott. For. Luigi Alfonsi e p.a. Ingrid Dal Cin, per le motivazioni descritte in premessa, una proroga della disponibilità del budget originariamente assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2869 del 28/12/2012 per l'esecuzione degli interventi evidenziati nel precedente punto 1).
4. Di stabilire nella data del 31/12/2015 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo per l'ultimazione degli interventi di cui al precedente punto 1).
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Torna indietro
