Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2399 del 16 dicembre 2014
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Settore Forestale di Verona - Progetto n. 14 del 04/03/2012 di € 110.000,00 - L.R. 13/09/1978, n. 52 - L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativo.
Il provvedimento proroga al 31/12/2015 la disponibilità di un budget operativo assegnato con DGR n. 1531 del 31/12/2012 a favore del Direttore, ovvero suoi sostituti, della Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Settore Forestale di Verona per il completamento di interventi di sistemazione idraulico-forestale.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con L.R. 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19 e 20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo) impiegando personale qualificato, direttamente assunto dalle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali.
L'esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa, Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Sezione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della L.R. 39/2001 e, successivamente, alla Sezione Difesa del Suolo, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Sezione Ragioneria.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 31/07/2012, è stato dato avvio alla realizzazione degli interventi previsti nel programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2012 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l'assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione forestale, dando atto dell'esaurimento dei budget operativi medesimi alla data del 31/12/2014.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli altri, anche i seguenti interventi:
Con nota in data 10 novembre 2014, prot. n. 475108, il dirigente del Settore Forestale Regionale di Verona, struttura forestale della Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Sezione di Verona, ha comunicato che i lavori per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1531/2012, hanno subito ritardi a causa della necessità di intervenire con urgenza su altri cantieri ad elevato rischio idrogeologico. Inoltre l'andamento pluviometrico stagionale ha notevolmente ridotto il periodo temporale a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
Si rende pertanto necessario provvedere al proseguimento degli interventi sopra evidenziati, autorizzati dalla suddetta deliberazione, nel corso della stagione lavorativa 2015, previa proroga del termine relativo alla disponibilità del budget operativo originariamente assegnato.
Posto che l'attribuzione di budget operativi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Settore Forestale di Verona, Dott. Ing. Umberto Anti, ovvero suoi sostituti Dott. For. Damiano Tancon e Dott. For. Massimo Bacchini, una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo originariamente assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1531/2012 relativo alla esecuzione degli interventi sopra evidenziati, e di stabilire come nuovo termine la data del 31/12/2015.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a).
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49.
VISTA la nota del dirigente del Settore Forestale Regionale di Verona, struttura forestale della Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Sezione di Verona, prot. n. 475108 in data 10 novembre 2014.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che i lavori connessi all'esecuzione di:
non potranno essere conclusi entro la stagione lavorativa 2014 per le motivazioni evidenziate nelle premesse.
3. Di accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige-Po - Settore Forestale di Verona, Dott. Ing. Umberto Anti ovvero suoi sostituti, Dott. For. Damiano Tancon e Dott. For. Massimo Bacchini, per le motivazioni descritte in premessa, una proroga della disponibilità del budget originariamente assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 31/12/2012 per l'esecuzione degli interventi evidenziati nel precedente punto 2).
4. Di stabilire nella data del 31/12/2015 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo per l'ultimazione degli interventi di cui al precedente punto 2).
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Torna indietro
