Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2280 del 10 dicembre 2013
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione al Servizio Forestale di Vicenza - Progetti n. 14 del 20/09/2012 di € 200.000,00; n. 18 del 26/03/2012 di € 220.000,00 - L.R. 13/09/1978, n. 52 - L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativi.
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga al 31/12/2014 la disponibilità di due budget operativi a favore del dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza per il completamento di due interventi di sistemazione idraulico-forestale.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con L.R. 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19 e 20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo) impiegando personale qualificato, direttamente assunto dai Servizi Forestali Regionali.
L'esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa, Dirigenti dei Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, Verona, Padova e Rovigo, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della L.R. 39/2001 e, successivamente, alla Unità di Progetto Foreste e Parchi, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Direzione Ragioneria.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2387 del 29/12/2011, è stato dato avvio alla realizzazione della seconda ed ultima parte degli interventi previsti nel programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2011 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l'assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione e ripristino funzionale, dando atto dell'esaurimento dei budget operativi medesimi alla data del 31/12/2013.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli altri, anche i seguenti interventi:
· "Interventi di sistemazione idraulico-forestale intensivi in località varie nei Comuni di Valli del Pasubio ed altri (VI), per l'importo di € 200.000,00 - Prog. n. 14 del 20/09/2012";
· "Interventi di sistemazione idraulico-forestale intensivi in Comune di Marostica ed altri, per l'importo di € 220.000,00" - Prog. 18 del 26/03/2012.
Con note in data 14 novembre 2013, prot. n. 493748 e prot. n. 493747, il funzionario responsabile della spesa, nonché responsabile del procedimento, dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, ha comunicato che i lavori per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2387/2011, hanno subito ritardi e rinvii a causa del prolungato maltempo della primavera 2013, nonché a causa della necessità di destinare talune squadre di maestranze specializzate ad altro cantiere di lavoro, per la realizzazione di interventi resisi più urgenti.
Si rende pertanto necessario provvedere al proseguimento degli interventi sopra evidenziati, autorizzati dalla suddetta deliberazione, nel corso della stagione lavorativa 2014, previa proroga del termine relativo alla disponibilità dei budget operativi originariamente assegnati.
Posto che l'attribuzione di budget operativi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, Dott.ssa Miria Righele, una proroga in ordine alla disponibilità dei budget operativi, originariamente assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 2387/2011, relativi alla esecuzione degli interventi sopra evidenziati, e di stabilire come nuovo termine la data del 31/12/2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a).
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49.
VISTE le note del Servizio Forestale Regionale di Vicenza prot. n. 493748 e prot. n. 493747 in data 14 novembre 2013.
delibera
1. Di prendere atto che i lavori connessi all'esecuzione di:
non potranno essere conclusi entro la stagione lavorativa 2013 per le motivazioni evidenziate nelle premesse.
2. Di accordare al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, Dott.ssa Miria Righele, per le motivazioni descritte in premessa, una proroga della disponibilità dei budget originariamente assegnati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2387 del 29/12/2011 per l'esecuzione degli interventi evidenziati nel precedente punto 1).
3. Di stabilire nella data del 31/12/2014 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità dei budget operativi per l'ultimazione degli interventi di cui al precedente punto 1).
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Torna indietro
