Home » Dettaglio Decreto
Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 7 del 31 marzo 2016
Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di gestione per il coordinamento dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal P.O.R. Veneto FSE - RTI tra Archidata Srl e M.B.S. Srl Contratto sottoscritto in data 11.09.2014. Approvazione variante non sostanziale. Codice CIG 4618616A7C - Codice CUP H11H12000030007.
Si provvede ad autorizzare una variante, non sostanziale e compensativa in termini economici, all'attività di assistenza tecnica svolta dal RTI tra ARCHIDATA srl e MBS. Srl per il coordinamento dell'attuazione del POR FSE (art. 8 del contratto stipulato in data 11.09.2014 - art. 311 del DPR 207/2010).
Il Direttore
VISTO il contratto d’appalto Rep. 7202 – Racc. n. 6486 dell’11.09.2014, registrato a Venezia in data 16.09.2014 al n. 1372 Serie Atti pubblici con cui il “Servizio di Assistenza tecnica all’Autorità di gestione per il coordinamento dell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma operativo della Regione del Veneto, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ARCHIDATA S.r.l. (capogruppo) con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 27, CF e P.IVA n. 09613270157 e M.B.S. S.r.l. con sede in Bologna, Via Barozzi, n. 6/E, CF e PIVA 02108211208, per un imponibile di euro 404.838,00 ed IVA al 22% pari ad euro 89.064,36, per un importo complessivo di euro 493.902,36;
VISTA l’Offerta economica nonché l’Offerta tecnica ed il Capitolato speciale prestazionale (la prima allegata al citato contratto e gli altri dallo stesso richiamati e agli atti del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro) che definiscono e dettagliano gli elementi economici e prestazionali del servizio in termini di contenuti tecnici, prodotti e documenti di output, tempi di esecuzione, composizione e organizzazione del gruppo di lavoro, impegno lavorativo per ambito di attività e per professionalità;
TENUTO CONTO che, in conseguenza del ricorso proposto dalla Società seconda classificata per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e dei tempi risultati necessari per la definizione dello stesso (sentenza del Tribunale Amministrativo per il Veneto – Sez. 1ª depositata in data 27 marzo 2014, e successiva sentenza n. 3054/2014 del 17.06.2014 con la quale il Consiglio di Stato – Sezione Quinta, ha definitivamente respinto il ricorso), si è determinato un ritardo nella firma del contratto e nell’avvio delle attività in esso previste;
TENUTO CONTO, altresì, che il ritardo sopraindicato ha comportato una modifica del quadro normativo comunitario (con l’avvio della nuova programmazione 2014-2020) e, seppur nella continuità della natura del servizio appaltato, un aggiornamento dell’operatività e delle tempistiche previste nell’offerta tecnica;
VISTA la nota n. 457559 del 10.11.2015, con cui il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, in ragione della situazione sopra descritta, ha chiesto un aggiornamento della tempistica e dei contenuti dell’offerta tecnica a suo tempo presentata, al fine di adeguarla alle aggiornate esigenza dell’Amministrazione;
VISTA l’offerta tecnica riformulata presentata dal Raggruppamento tra ARCHIDATA Srl e M.B.S. Srl. e acquisita al protocollo regionale con il n. 11797 del 13.01.2016;
VISTA la nota protocollo n. 21966 del 20.01.2016 con cui il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro ha chiesto all’aggiudicatario di porre in evidenza le sezioni oggetto di modifica e/o integrazione, al fine di meglio valutare la coerenza dell’offerta riformulata;
VISTO il documento di raffronto fra versione originaria dell’offerta tecnica e quella rimodulata, acquisito al protocollo regionale con il n. 46282 del 05.02.2016;
VISTA la nota protocollo n. 67287 del 22.02.2016 con cui il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro ha chiesto l’integrazione della documentazione con il dettaglio delle motivazioni e delle giustificazioni in ordine alle variazioni della composizione del gruppo di lavoro, dell’articolazione delle giornate uomo tra le varie professionalità (con conseguente riduzione del monte ore complessivo) e delle attività espunte e/o aggiunte;
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con il n. 93120 del 08.03.2016 con la quale il Raggruppamento chiarisce definitivamente la natura e la portata della rimodulazione dell’offerta tecnica;
VISTO il verbale in data 16.03.2016, trasmesso con nota della Sezione Formazione n. 105483 del 16.03.2016, con cui la Sezione Formazione, la Sezione Istruzione e la Sezione Lavoro hanno espresso il parere che le motivazioni e le giustificazioni presentate dal Raggruppamento chiariscano la natura e la portata della rimodulazione dell’offerta tecnica in senso conforme alle richieste espresse dalla stazione appaltante;
VERIFICATO che la rimodulazione dei tempi e delle attività dell’offerta tecnica non comportano modifiche sostanziali nel contenuto dell’offerta stessa, né variazioni nel pezzo complessivamente offerto;
RITENUTO, inoltre, che l’aggiornamento dell’offerta tecnica risponda alle esigenze dell’Amministrazione, anche in funzione della nuova programmazione comunitaria 2014/2020
VISTO l’articolo 161 del DPR 05.10.2010, n. 207;
decreta
Santo Romano
Torna indietro
