Home » Dettaglio Atto di Enti Vari
Materia: Urbanistica
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia prot. n. 1137 del 22 dicembre 2014
Decreto di approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Treviso e il Comune di Vazzola per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la s.p. 44 "cervaro" e le ss.cc. via Cesare Battisti e via Mutti.
IL PRESIDENTE
- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;
- Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 19.12.2014, con cui la Provincia di Treviso e il Comune di Vazzola concordano sulla necessità di provvedere alla messa in sicurezza della S.P. 44 “Cervaro”, mediante realizzazione di una rotatoria all'intersezione con le strade comunali Via Cesare Battisti e Via Mutti;
- Ritenuto, pertanto, di approvare, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, l'accordo di programma succitato:
D E C R E T A
E' approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'accordo di programma sottoscritto in data 19.12.2014 tra la Provincia di Treviso e il Comune di Vazzola.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Treviso, 22.12.2014
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO Leonardo Muraro
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA PROVINCIA DI TREVISO ED IL COMUNE DI VAZZOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 44 “CERVARO” E LE SS.CC. VIA CESARE BATTISTI E VIA MUTTI IN CENTRO ABITATO
PREMESSE
La Provincia di Treviso da tempo sta attuando progetti e programmi nell'ambito della prevenzione degli incidenti stradali e della diffusione della cultura della sicurezza, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni Comunali. Queste ultime, nel perseguimento del primario obiettivo della sicurezza della viabilità, intervengono direttamente, a seguito di specifici accordi, mediante lavori anche di carattere manutentivo su tratti di strade provinciali, che vanno ad integrarsi ad opere comunali già programmate, ottenendo così delle economie di scala ed ottimizzazioni dei tempi di realizzazione. In particolare, il Comune di Vazzola è attraversato da un importante asse in direzione nord-est sud-ovest costituito dalla S.P. 44 “Cervaro”, che tra la zona industriale e il centro abitato, in prossimità di un'ampia curva, presenta un nodo pericolosissimo costituito dall'intersezione con la strada comunale Via Mutti. I flussi di traffico sono, attualmente, regolamentati da aiuole spartitraffico, ma l'alta velocità dei mezzi che percorrono la provinciale, la configurazione geometrica dell'intersezione e la presenza di un traffico sostenuto soprattutto durante le ore di punta, rende difficoltoso l'attraversamento del nodo, divenuto pertanto teatro di numerosi incidenti. Il Comune di Vazzola da anni segnala la pericolosità del tratto stradale, e sin dal 2009 aveva redatto un progetto definitivo-esecutivo che prevedeva la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 44 e la s.c. Via Mutti. Aggiornato a settembre 2013, per l'adeguamento alle normative vigenti e ai prezzi correnti sul mercato, il progetto è pervenuto all'Ufficio Tecnico Provinciale in data 29/10/2013, prot. n. 115844. Dal quadro economico del stesso si desume che il costo dell'opera ammonta presuntivamente ad Euro 370.000,00. L'Ufficio Tecnico Provinciale con nota prot. 128200 del 02.12.2013 ha rilasciato il nulla-osta di competenza, specificando alcune prescrizioni. Dato il costo considerevole dell'opera, con nota pervenuta in data 10.01.2014, prot. n. 2605 del 13.01.2014, il Comune di Vazzola ha richiesto alla Provincia un contributo economico per la sua realizzazione; L'Amministrazione Provinciale, ritenendo che la succitata opera possa migliorare, nel complesso, la sicurezza e scorrevolezza del traffico di rete, con l'abbattimento dei tassi di incidentalità sul suo territorio, si impegna a cofinanziare l'intervento con una somma pari ad Euro 50.000,00, mentre il Comune di Vazzola si impegna ad eseguire i lavori, nonchè a cofinanziare l'intervento per la somma eccedente il contributo provinciale. Visto che l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede specifici accordi di programma per la realizzazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata dei soggetti pubblici interessati;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
tra i Signori:
- Dott. LEONARDO MURARO nato il 08.08.1955 a Mogliano Veneto (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Provincia di Treviso - da qui innanzi chiamata "Provincia" - con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265, nella sua veste di Presidente pro tempore; - Dott.ssa PIERINA CESCON nata il 18.09.1956 a Conegliano (TV), la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Vazzola, da qui innanzi chiamato "Comune" - con sede in Vazzola, codice fiscale 82002690269, nella sua veste di Sindaco pro tempore; si concorda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
Le parti prendono atto delle premesse che fa parte integrante del presente accordo.
ART. 1 OGGETTO
Le Amministrazioni in intestazione con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma convengono sulla necessità di provvedere alla messa in sicurezza di un tratto della S.P. 44 “Cervaro”, mediante realizzazione di una rotatoria all'intersezione con le ss.cc. Via Cesare Battisti e Via Mutti, all'interno del territorio comunale, per un costo presunto preventivato in Euro 370.000,00.
ART. 2 ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA
Si conviene fin d'ora che la Provincia di Treviso si impegna a:
1. cofinanziare i lavori di cui all'articolo precedente con un importo complessivo, fisso ed invariabile, di Euro 50.000,00 sul costo totale qualunque sia l'importo finale dei lavori;
2. mantenere il controllo e la supervisione durante le fasi di realizzazione delle opere da parte del Comune.
Il cofinanziamento di cui al precedente punto 2 sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 7.
ART. 3 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Con il presente accordo il Comune si impegna a:
1. acquisire le aree private destinate all'esecuzione dei lavori, procedendo, qualora necessario, all'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali e all'apposizione su di esse del vincolo preordinato all'esproprio come previsto all'art. 8, comma 1, lettera a) del DPR 327/2001, secondo le modalità ivi indicate agli artt. 9 e 10;
2. realizzare i lavori di cui all'art. 1, svolgendo la funzione di stazione appaltante;
3. cofinanziare la parte residua dell'importo complessivo necessario per la realizzazione dell'opera, qualunque sia l'importo finale dei lavori;
4. far pervenire alla Provincia una relazione acclarante sulle spese effettivamente sostenute.
Le aree di pertinenza interessate dai lavori dovranno essere accorpate al demanio stradale provinciale, a cura e spese del Comune, prima dell'ultimazione dei lavori.
ART. 4 AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI E LAVORI
Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate secondo le norme vigenti.
ART. 5 COLLAUDO
Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia, alla presenza di personale dell'Amministrazione Provinciale.
Gli onorari per il collaudo dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.
ART. 6 TERMINI
I termini per l'espletamento degli oneri a carico di ciascun Ente vengono così stabiliti:
1. consegna dei lavori da parte del Comune al soggetto affidatario entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo;
2. ultimazione dei lavori entro i successivi 6 mesi e collaudo entro 6 (sei) mesi dalla loro ultimazione.
ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO
Il cofinanziamento della Provincia di Euro 50.000,00 per la realizzazione dell'opera verrà erogato al Comune con le seguenti modalità:
- 50% alla presentazione da parte del Comune del Verbale di consegna dei lavori;
- 40% alla presentazione da parte del Comune di una dichiarazione comprovante l'esecuzione di almeno 2/3 dell'opera;
- 10% alla presentazione del Certificato di regolare Esecuzione/Collaudo, corredato dalla relazione acclarante di cui all'art. 3, comma 4.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste.
ART. 8 VARIE
Le forme di finanziamento previste nel presente accordo dovranno essere esplicitate nei bandi di gara degli interventi e contrattualmente sottoscritte dalle imprese appaltatrici dei lavori.
Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello dei cantieri la seguente dicitura:
"Lavori co-finanziati dalla Provincia di Treviso - Settore Pianificazione Viabilità" con gli estremi della deliberazione provinciale di approvazione del presente accordo.
ART. 9 VIGILANZA
Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia, o suo delegato, e costituito dal Sindaco del Comune o suo delegato, dal Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità della Provincia e dal Capo Area Lavori Pubblici del Comune.
ART. 10 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il presente Accordo sarà risolto qualora non vengano rispettati, senza giustificato motivo, i termini previsti per gli adempimenti di ciascuno degli Enti sottoscrittori.
Per poter ritenere ingiustificato il ritardo, l'Ente inadempiente deve essere sollecitato, per iscritto, dall'altro a presentare, entro un congruo termine, adeguate giustificazioni del ritardo.
La risoluzione dell'accordo è pronunciata dal Presidente della Provincia.
ART. 11 CONTROVERSIE
Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di programma, il Presidente della Provincia ne proporrà la soluzione in via amministrativa.
Nel caso in cui le parti entro 30 giorni non accettassero la soluzione proposta, il Presidente della Provincia potrà disporre, con provvedimento motivato, la risoluzione dell'accordo.
ART. 12 COMPETENZA PRIMARIA
La competenza primaria sugli interventi in argomento ai fini di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 è assegnata alla Provincia.
ART. 13 APPROVAZIONE ACCORDO
Ai sensi del predetto articolo di legge, IV comma, il presente accordo di programma è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ART. 14 SPESE
Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo di programma, quali registrazione, pubblicazione e quant'altro, sono a carico della Provincia.
Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16 - tab. All. "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - (esenzione del bollo).
ART. 15 RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo di programma si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.
Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed a margine degli altri fogli.
Treviso, 19/12/2014
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO Dott. Leonardo Muraro
IL SINDACO DEL COMUNE DI VAZZOLA Dott.ssa Pierina Cescon
Torna indietro
