Bur n. 63 del 23 maggio 2025

Materia: Edilizia scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 13 maggio 2025

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento presso l'edificio sede dell'ITG "A. Canova" di Vicenza. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Interventi di edilizia scolastica di competenza delle Amministrazioni Provinciali". DGR n. 1771/2009, n. 1430/2010 e n. 145/2015. Determinazioni.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 ha disposto il finanziamento di interventi straordinari riguardanti la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza delle Amministrazioni Provinciali. L’assegnazione dei contributi in argomento è stata attuata mediante Piani di riparto ricompresi fra le annualità 2009 e 2010 con DGR. n. 1771 del 16/6/2009, n. 1430 del 18/05/2010 e con la stipula di Accordi di programma fra la Regione del Veneto e i soggetti pubblici beneficiari.

Con DGR n. 1430 del 18/05/2010 è stato assegnato all’Amministrazione Provinciale di Vicenza il contributo di € 300.000,00, rimodulato in € 200.000,00 con successiva DGR n. 145 del 10/02/2015, su una somma ritenuta ammissibile a beneficio di € 400.000.00 per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento presso l’edifico sede dell'I.T.G. “A. Canova” (ora denominato I.S. “A. Canova”). In data 28/12/2009 è stato sottoscritto il relativo Accordo di programma che stabiliva fra le altre al 31/12/2016 il termine per la conclusione dell’intervento e la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute.

Con ultima DGR n. 1070 del 30 agosto 2022 la scadenza di cui sopra per la conclusione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale è stata prorogata al 30/06/2024.

Successivamente, con le DGR n. 801 del 12 luglio 2024 e n.1218 del 22 ottobre 2024 la Giunta regionale ha demandato al Direttore della U. O. Edilizia Pubblica la valutazione delle richieste di proroga relative agli interventi regionali in materia di edilizia scolastica, nonché la loro concessione in ragione delle casistiche autorizzate, stabilendo che l’eventuale differimento dei suddetti termini non potrà essere superiore a complessivi 12 mesi rispetto alla scadenza precedentemente stabilita e autorizzando il medesimo Direttore a revocare i contributi regionali nel caso di mancato rispetto delle suddette condizioni di proroga.

Con Decreto della U.O. Edilizia Pubblica n. 84 del 23/08/2024, ai sensi delle succitate DGR n. 801/2024 e n. 1218/2024 e nel limite di 12 mesi stabilito da detti provvedimenti, la scadenza del 30/06/2024 stabilita con DGR n. 1070/2022 è stata prorogata al 30/06/2025.

Successivamente l’Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota del 16/04/2025, acquisita al protocollo regionale n. 195262/2025, segnala che le attività di cantiere sono ora pressoché concluse con la sola esclusione di opere ritenute di piccola entità, ma di non poter pervenire al collaudo tecnico amministrativo senza l’apertura di un contenzioso a causa delle riserve apposte sulla contabilità finale dalla ditta appaltatrice. A tal proposito l’Amministrazione Provinciale ha avviato un confronto con la ditta medesima al fine di risolvere le divergenze dalla stessa manifestate e poter raggiungere un accordo bonario.

L’Amministrazione Provinciale di Vicenza, in considerazione dell’incertezza sulla tempistica necessaria per approvare detto atto bonario e per la successiva redazione del collaudo tecnico amministrativo e degli atti della contabilità finale necessari per la completa rendicontazione dell’opera, chiede una proroga al 31/12/2025.

Considerato che la richiesta di proroga presentata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza travalica quanto disciplinato dalle citate DGR n. 801/2024 e n. 1218/2024, si rende necessario valutare se sussistono gli elementi eccezionali per disporre la proroga succitata con provvedimento di Giunta regionale.

La U.O. Edilizia Pubblica ha valutato la richiesta dell’Amministrazione Provinciale evidenziando che:

• è tale da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso;
• ha accertato il permanere delle condizioni e le priorità che avevano caratterizzato l’individuazione dell'intervento ammesso al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie;
• come da dichiarazione dell’Amministrazione Provinciale, i lavori pur oggetto di contenzioso sono per la maggior parte realizzati e pertanto la richiesta risulta essere meritevole di accoglimento, in quanto finalizzata alla chiusura del procedimento.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si ritiene di poter disporre la proroga al 31/12/2025 del termine per la conclusione dei lavori, per la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale e per la richiesta di erogazione del contributo assegnato con DGR n. 1430/2010.

Si incarica l’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 1070 del 30 agosto 2022;

VISTE le DGR n. 801 del 12 luglio 2024 e n.1218 del 22 ottobre 2024;

VISTO l’art. 2, co. 2, lett. f) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle valutazioni eseguite dalla Unità Organizzativa Edilizia Pubblica – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, la richiesta di proroga presentata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza e di prorogare al 31/12/2025 il termine precedentemente stabilito al 30/06/2025 con DR n. 84/2024 per la conclusione dei lavori, per la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale e la richiesta di erogazione del contributo assegnato con DGR n. 1430/2010, come rimodulato con DGR n. 145/2015, per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento presso l’edificio sede dell'ITG “A. Canova” (ora denominato I.S. “A. Canova”) di Vicenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro