Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Edilizia scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1584 del 30 dicembre 2024
Legge regionale 17/01/2003 n. 3, art. 52 "Intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Costruzione della nuova scuola materna del capoluogo in Comune di Oppeano (VR). DGR n. 822 del 15/03/2010. Determinazioni.
Il provvedimento dispone sulla base di motivata istanza presentata dal Comune di Oppeano (VR), beneficiario del contributo regionale di € 550.000,00 per la costruzione della nuova scuola materna del capoluogo, la proroga al 31/12/2026 del termine per la conclusione dei lavori e la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale.
L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale ai sensi dell'art. 52 della Legge regionale 17 gennaio 2003, n. 3 ha disposto il finanziamento di interventi straordinari per l’edilizia scolastica riguardanti la realizzazione di nuovi edifici scolastici in sostituzione di edifici scolastici esistenti.
L’assegnazione dei contributi in argomento è stata attuata mediante Piani di riparto ricompresi fra le annualità 2009 e 2010, e con la successiva stipula di Accordi di programma fra la Regione del Veneto e i soggetti pubblici beneficiari.
Con DGR. n. 822 del 15 marzo 2010 recante “Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - Piano di Riparto per l'esercizio finanziario 2010 (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7; L.R. 3/03, art. 53)” è stato assegnato al Comune di Oppeano (VR) un contributo di € 550.000,00 per la “Costruzione della nuova scuola materna del capoluogo” e in data 15giugno 2010 è stato sottoscritto il relativo Accordo di programma che fissava al 12 settembre 2013 il termine per la realizzazione dell’intervento.
Successivamente, il Comune di Oppeano (VR) con nota del 02/11/2022 ha segnalato che era stata avviata la procedura di recesso dal contratto di appalto con la ditta mandataria dell'ATI aggiudicataria e ha presentato richiesta di proroga dei termini per la realizzazione dell’intervento.
Con DGR n. 1640 del 19 dicembre 2022 il termine per la conclusione dei lavori e la trasmissione alla Regione della richiesta di erogazione del contributo sono stati pertanto prorogati al 31 dicembre 2024.
Con nuova nota n. 18578 del 03 ottobre 2024, registrata al protocollo regionale n. 508024/2024, il Comune di Oppeano (VR) ha comunicato di aver concluso recentemente il contenzioso con la ditta mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto e di essere pertanto tornato in possesso del cantiere ad aprile 2024. Con la medesima nota ha chiesto conseguentemente un'ulteriore proroga del termine di conclusione dei lavori, per un periodo ragionevole di 24 mesi, fissando così il termine alla data del 31/12/2026.
Con ultima nota n. 22974 del 13 dicembre 2024, registrata al protocollo regionale n. 633879/2024, il Comune di Oppeano (VR) ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori evidenziando che allo stato attuale risultano realizzate le sole fondazioni e confermando altresì che necessita di ulteriori 24 mesi rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2024 per completare l'intervento, in quanto dovrà provvedere all'aggiornamento di alcuni elaborati tecnici e all'indizione di una nuova gara d'appalto.
Con riferimento al differimento dei termini di conclusione degli interventi, la Giunta regionale con DGR n. 801 del 12 luglio 2024 e DGR n. 1218 del 22 ottobre 2024 ha demandato al Direttore della U.O. Edilizia Pubblica la valutazione delle richieste di proroga relative agli interventi regionali in materia di edilizia scolastica, nel limite massimo di 12 mesi rispetto alla scadenza precedentemente stabilita.
Considerato che la richiesta di proroga presentata dal Comune di Oppeano (VR) è di 24 mesi e non rientra nella fattispecie disciplinata dalle citate DGR n. 801/2024 e n. 1218/2024, si rende necessario disporre la proroga del termine per la conclusione dei lavori, per la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale e per la richiesta di erogazione del contributo assegnato con DGR. n. 822/2010 con provvedimento della Giunta regionale.
La U.O. Edilia Pubblica ha valutato che la richiesta del Comune di Oppeano (VR),
- è tale da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso e ha altresì accertato il permanere delle condizioni e le priorità che avevano caratterizzato l’individuazione dell'intervento ammesso al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie,
- trova fondamento nel prolungarsi del contenzioso giudiriziario che ha coinvolto la ditta mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto dei lavori da realizzare,
e pertanto è da considerarsi meritevole di accoglimento.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si ritiene di poter disporre la proroga del termine per la conclusione dei lavori, per la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale e per la richiesta di erogazione del contributo assegnato con DGR n. 822/2010 al 31 dicembre 2026.
Si incarica l’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 17/01/2003 n. 3 art. 52;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 1640/2022;
VISTA la DGR n. 801/2024;
VISTA la DGR n. 1218/2024;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
Torna indietro